Wzór umowy - Urząd Miasta Kętrzyn

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
załącznik nr 5
do SIWZ
Znak: SO.341-46(OM)/10
Wzór umowy nr SO.342- …….(OM)/10
zawarta w dniu ..................2010 r. w Kętrzynie pomiędzy:
Gminą Miejską Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
NIP:742-205-13-31, REGON: 510743440
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Krzysztofa Hećmana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – Władysława Litwinowicza
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………….………………………………………………….…
z siedzibą …………………………………………………………………….…., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w
………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ……………………… z
kapitałem zakładowym ……………. zł,
NIP …………………
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………
– …………………………….….
2. …………………………………….
– ……………………………..….
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.34146(OM)/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), Zamawiający
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pod nazwą: „Dostawa roślin jednorocznych
i wieloletnich dla Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach inwestycji: Urządzenie terenu przy
ul. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych - etap II”.
§2
1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę roślin jednorocznych i wieloletnich dla Gminy Miejskiej
Kętrzyn.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa zał. nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący
jej integralną część.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia oraz nie wnosi do niego
uwag i przyjmuje go do realizacji.
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zakres zamówienia określony zał. nr 1 do umowy nie budzi jego
wątpliwości. Wykonawca wyklucza moŜliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz
treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
Ŝe nie będzie Ŝądał podwyŜszenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu lub kosztów
dostawy, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było ich przewidzieć.
§3
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczone rośliny są pierwszego gatunku, przekorzenione,
nieprzesuszone, bez objawów choroby i szkodnika, o zdrowym wyglądzie i ukształtowanym,
symetrycznym dla danego gatunku pokroju.
1
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
tel. (089) 752 05 20
faks (089) 752 05 31
www.ketrzyn.com.pl
[email protected]
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym w razie jakichkolwiek
niejasności, jakie wynikną w trakcie realizacji przedmiotu dostawy.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednią wiedzą, bazą i środkami do dostarczenia
przedmiotu niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§4
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia 07.08.2010
roku.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na plac budowy inwestycji: „Urządzenie
terenu przy ul. M. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych”.
Dostarczenie przedmiotu umowy realizowane będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Datą realizacji umowy jest data podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do momentu protokolarnego odbioru przez
Zamawiającego ponosi Wykonawca;
Odbioru dostarczonych roślin dokona Ogrodnik Miasta Ewa Sadowska.
Zamawiający uzna przedmiot umowy za naleŜycie wykonany po odbiorze przedmiotu umowy,
stwierdzonym podpisami protokołu zdawczo -odbiorczego dostarczonych roślin przez osobę
odbierająca.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Ogrodnik Miasta sporządzi notatkę z
przeprowadzonych czynności odbioru dostarczonych roślin, w której wskazane zostaną
Wykonawcy wady do usunięcia oraz wyznaczony termin na ich usunięcia.
Po upływie terminu na usunięcie wad, Ogrodnik Miasta w terminie 7 dni dokona odbioru
końcowego dostarczonych roślin ze szczególnym uwzględnieniem wcześniej ujawnionych wad.
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości………………..……zł
(słownie………………………………….………………………………………………………………………………………… zł).
1.
2.
3.
4.
§6
Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej
umowy po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21
dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym
faktury VAT z protokołem odbiorczym przedmiotu umowy.
Faktura
będzie
płatna
w
formie
przelewu
na
rachunek
Wykonawcy
nr………………………………………………........................................
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
§7
Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego
przedmiotu umowy w osobie: Ogrodnika Miasta - Ewy Sadowskiej.
za realizację niniejszego
§8
1. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 2 niniejszej umowy z przyczyn leŜących
po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości
20% naleŜnego wynagrodzenia brutto.
2. W przypadku nienaleŜytego lub nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2
niniejszej umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo
2
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
tel. (089) 752 05 20
faks (089) 752 05 31
www.ketrzyn.com.pl
[email protected]
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
naliczania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5.
3. W związku z tym, Ŝe odstępuje się od wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
kara, o której mowa w ust. 1 i 2 zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
4. Podstawą do naliczania kary będzie podpisany przez strony protokół odbioru dostawy
dostarczonej przez Wykonawcę zamówienia, stwierdzający niedotrzymanie warunków Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej
ustaloną w umowie wysokość kary.
§9
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przewidują moŜliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych
uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
b) wystąpienia zdarzeń niezaleŜnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego
wynagrodzenia,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
- względy organizacyjne leŜące po stronie Zamawiającego skutkujące koniecznością zmiany terminu
realizacji zamówienia,
- niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą”, mające bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywania robót,
d) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 10 % wynagrodzenia
wykonawcy.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 zostaną dokonane na podstawie protokołów
zawierających uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagają aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności i mogą być wprowadzone jedynie w przypadku jeŜeli obydwie
strony umowy zgodnie uznają, ze zaszły okoliczności uzasadniające oraz wprowadzenie zmian jest
konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
§ 10
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Zamawiający
Wykonawca
Kontrasygnata Skarbnika Miasta
3
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
tel. (089) 752 05 20
faks (089) 752 05 31
www.ketrzyn.com.pl
[email protected]
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Załącznik nr 1
do umowy nr SO.342-……(OM)/10
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy
ILOŚĆ
SZTUK
GATUNEK
UWAGI
L.P.
3.
DRZEWA
Brzoza brodawkowata „Purpurea”
5
Brzoza brodawkowata „Youngii”
5
KRZEWY IGLASTE
Jałowiec pośredni „Gold Star”
30
Jałowiec pośredni „Pfitzeriana Aurea”
30
śywotnik zachodni „Globosa”
10
KRZEWY LIŚCIASTE
Berberys Thunberga „Green Carpet”
30
Berberys Thunbergia „Golden Ring”
30
Tawuła japońska „Little Princess”
50
Tawuła japońska „Anthony Waterere”
190
Tawuła szara „Grefsheim”
132
Tawuła japońska „Goldflame”
364
Dereń biały „Spaethi”
30
Śnieguliczka Chenoulta „Hancock”
50
Tawuła japońska „Goldmound”
80
Trzmielina Fortune’a „Emerald’n Gold”
48
BYLINY
śurawka drobnokwiatowa
„Palace Purple” - bordowa
50
śurawka ogrodowa
„Mint Frost” - zielona
50
śurawka ogrodowa
„Creme Brule” - pomarańczowa
50
4.
Bodziszek czerwony
100
5.
Rogownica kutnerowata
100
6.
Tawułka chińska „Pumila”
20
7.
Hosta „Patriot”
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
20
Obwód pnia 12-14cm
Obwód pnia 12-14cm, Pień o wys.ok 2m
P-3, średnica ok. 05m
P-3, średnica ok. 05m
P-3, średnica ok. 05m
P2,
P2,
P2,
P2,
P2,
P2,
P2,
P2,
P2,
P2,
krzewy ok.
krzewy ok.
krzewy ok.
krzewy ok.
krzewy ok.
krzewy ok.
krzewy ok.
krzewy ok.
krzewy ok.
krzewy ok.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
pędów
pędów
pędów
pędów
pędów
pędów
pędów
pędów
pędów
pędów
P 11, Sadzonki kilkupędowe,
wykształcone liście, zdrowe
P 11, Sadzonki kilkupędowe,
wykształcone liście, zdrowe
P 11, Sadzonki kilkupędowe,
wykształcone liście, zdrowe
P 11, Sadzonki kilkupędowe,
wykształcone liście, zdrowe
P 11, Sadzonki kilkupędowe,
wykształcone liście, zdrowe
P 11, Sadzonki kilkupędowe,
wykształcone liście, zdrowe
P 11, Dobrze wykształcone liście,
zdrowe
PNĄCZA
1.
2.
14
12
ROŚLINY JEDNOROCZNE
Skrzynki wraz z 2 uchwytami w kolorze ciemny
brąz o długości 70cm, obsadzone surfiniami w
90
ilości po 3 szt. w kaŜdej,
o łącznej ilości 30 szt.
1.
2.
Powojnik „Lambton Park”
Powojnik „Warszawska Nike”
P2, krzewy ok. 5 pędów
P2, krzewy ok. 5 pędów
Surfinie
Rośliny posadzone w skrzynkach w
odpowiednim do gatunku podłoŜu, z
nawozami wolnodziałającymi, sadzonki
kwitnące, kilkupędowe, nieprzerośnięte
Sadzonki kwitnące, kilkupędowe,
nieprzerośnięte
60
Zamawiający
Wykonawca
4
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
tel. (089) 752 05 20
faks (089) 752 05 31
www.ketrzyn.com.pl
[email protected]