Opis przedmiotu zamówienia Koparko – ładowarka

Druk nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Koparko – ładowarka
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Wymagane warunki techniczne zamawiającego
PRODUCENT
MARKA
Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2014
Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy
znamionowej między 90-95 KM
Norma spalin TIER IV
Masa całkowita maszyny 8000 - 8100 kg
Przednia oś skrętna
Napęd koparko-ładowarki na dwie osie z możliwością napędu
na jedna oś
Przekładnia typu Powershift- 4 biegi do przodu, 4 biegi do tyłu
Pompa hydrauliczna wielo tłoczkowa o przepływie min
165l/min, ciśnienie robocze min 250 bar
Wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika
w kolumnie kierownicy
Wspomaganie układu kierowniczego hydraulicznie, możliwość
awaryjnego sterowania maszyną
Instalacja elektryczna 12V spełniająca wymogi normy IP69
Alternator o mocy 92 - 100 Amp
Koła przednie o rozmiarze 20 cali, koła tylne o rozmiarze 26
cali
Zbiornik paliwa min 160 l
Kabina operatora ogrzewana i wentylowana, spełniająca
standardy ROPS/FOPS z obrotowym fotelem i poziomem
hałasu do 75 dB, lusterka zewnętrzne i wycieraczki na
przedniej i tylnej szybie, uchylne szyby boczne
Łyżka ładowarkowa typu 6w1 pojemność łyżki ładowarkowej
min. 1 m3 , łyżka dzielona z widłami i amortyzacją
Wysokość załadunku łyżką ładowarkową min 3,20 m
Ładunek podnoszony do pełnej wysokości min 3100 kg
Siła skrawania łyżki ładowarkowej min 6500 kg
Samo poziomowanie łyżki ładowarkowej
Układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas
transportu
Łyżka koparkowa o szerokości min 600 mm z zębami
Głębokość kopania min 5,90 m
Zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia min 6,50m
Siła skrawania łyżki koperkowej min. 6200 kg
Udźwig przy złożonym ramieniu min 1400 kg
Kąt obrotu łyżki koperkowej min 200°
Układ „powrót do kopania” łyżki ładowarkowej
Maszyna wyposażona w SRS , układ amortyzacji ruchy
ramienia ładowarkowego podczas transportu
Wyposażona w blokadę tylnego mechanizmu różnicowego
Wyposażona w blokadę zmiennika momentu obrotowego
Wyposażona w szybkozłącze mechaniczne – oryginał
producenta
Długość całkowita – 5,60 – 5,65 m
Szerokość maszyny 2,33 – 2,36 m
Wysokość z kabiną max 2,90 m
Rozstaw osi 2,15 – 2,20 m
Wyposażenie dodatkowe:
Parametry oferowanego sprzętu
/Spełnienie wymagań (tak/nie)
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Dodatkowa łyżka skarpowa o szerokości min 1500 – oryginał
producenta
Możliwość montażu sytemu GPS wskazanego przez
Zamawiającego
Gaśnica z atestem
Apteczka
Trójkąt ostrzegawczy
Zatankowanie koparko-ładowarki (min 20 litrów paliwa)
Wymagania:
Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny,
który winien się znajdować w odległości nie większej niż 50
km,. Adres autoryzowanego serwisu:
Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą u Częstotliwość:
Zamawiającego na koszt Zamawiającego przez cały okres
gwarancji tj. minimum 24 miesięcy
Gwarancja na maszynę min. 24 miesięcy
Główne elementy napędowe i konstrukcyjne wykonane przez
jednego producenta ( silnik ,mosty, skrzynia biegów)
Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dla 4 operatorów
minimum 2h szkolenia dla każdego
Dojazd serwisu bezpłatny
Maksymalny czas przybycia serwisu 48 godzin od
momentu zgłoszenia przez zamawiającego
Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego
usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w
okresie gwarancji, w terminie 10 dni.
Zapewnienie w dniu dostawy kompletnej dokumentacji pojazdu, zgodnie z obowiązującymi w
dniu dostawy przepisami, w szczególności DTR (dokumentacja techniczno – ruchowa)





Książka gwarancyjna pojazdu
Książkę przeglądów serwisowych
Książka pojazdu lub karta pojazdu
Świadectwo homologacji koparki lub Certyfikaty do eksploatacji w UE, dające możliwość
poruszania się po drogach jako maszyna budowlana (pojazd wolnobieżny) – zgodnie z
prawem o ruchu drogowym.
Instrukcja obsługi koparki w języku polskim.
1. Wykonawca zobowiązuje się nabyć na własność i oddać Zamawiającemu do używania fabrycznie
nową koparko ładowarkę, o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, formularzem ofertowym, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
umówionego wynagrodzenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór zgodnej
z opisem zawartym w SIWZ, maszyny będącej przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem Przedmiotu zamówienia.
Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości Sprzętu w rozumieniu przepisów
podatkowych przysługując Wykonawcy.
3. W ramach niniejszej umowy Zamawiający nabywa prawo pierwszeństwa wykupu Przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych w niniejszej umowie.
4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do
realizacji Przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia.
6. Oddanie Przedmiotu zamówienia do użytku nastąpi w terminie do 28 dni od dnia podpisania
umowy i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania i odbioru,
w którym zostanie dokładnie opisany stan techniczny Przedmiotu leasingu. Protokół stanowi
integralna część umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu Przedmiot zamówienia:
a. kompletny, zdatny do umówionego użytku o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem i formularzem ofertowym,
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
b. dopuszczony do ruchu przez odpowiedni organ administracji,
c. wraz z dokumentami gwarancyjnymi wystawionymi przez producenta,
d. wraz z instrukcją obsługi w języku polskim,
e. zatankowany (min. 20 litrów paliwa),
W przypadku gdy Przedmiot zamówienia ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z niniejszą
umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów, lub dokumenty te nie
zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru maszyny oraz wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usunięcie wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Po
bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
Kary umowne
Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w wydaniu Przedmiotu zamówienia .
c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, za uchylanie się od podpisania dokumentów przenoszących własność
samochodu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wystawionych przez
Wykonawcę faktur.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących
przypadkach:
a) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki następuje z dniem wejścia
w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT
po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu
wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez
Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
b) Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości opłat leasingowych w razie
zmiany uregulowań prawnych, lub podatków dotyczących umów leasingu.
c) Zamawiający dopuszcza zmianę aspektów technicznych współpracy celem
zwiększenia jej efektywności (dotyczy to w szczególności harmonogramów płatności)
w sposób nie powodujący zmiany ceny i o ile będzie to mieć na celu dostosowanie
umowy do praktyki stosowanej przez Wykonawcę.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
14. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 Ustawy prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z póź. zm.) w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
15. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
........................ dn. .................
………..............................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy
3