Wzór umowy - podnośnik samochodowy koszowy

Załącznik Nr 3/5 do SIWZ
„Wynajem sprzętu”
WZÓR
dotyczy V części przedmiotu zamówienia - wynajem podnośnika samochodowego wraz z operatorem
(należy wypełnić, podpisać i zaparafować każdą stronę)
UMOWA NR IKiOŚ/......../2008
zawarta w dniu ..................................... r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Ustki
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
-
dr inż. Jana Olecha
Urszuli Pietrasiewicz
a ............................................................................................ z siedzibą w ....................... przy ul. .......................,
reprezentowanym przez:
.................................
–
.................................
.................................
–
.................................
zwanym dalej „ Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych wraz z kierowcą operatorem
(ciągnik z przyczepą, koparko-ładowarka, równiarka, walec drogowy i podnośnik) w 2008 roku, Zamawiający udziela
zamówienia następującej treści, zgodnej w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
1.
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wynajem podnośnika samochodowego koszowego o wysięgu minimalnym kosza
10 m i nośności minimalnej 200 kg wraz z operatorem do realizacji usług na terenie miasta Ustki w 2008 r. w
ilości szacunkowej 32 godzin.
2.
Wynajem podnośnika samochodowego
wraz z operatorem następować będzie każdorazowe wezwanie
Zamawiającego, o którym Wykonawca będzie powiadomiony telefonicznie bądź pisemnie przynajmniej na dwa dni
przed planowanym wynajęciem sprzętu.
3.
Podstawowy czas pracy sprzętu wynosi 6 godzin dziennie, tj. w godzinach od 8.00 do 14.00.
4.
Od czasu pracy sprzętu odliczany będzie:
1) czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy,
2) okres niesprawności sprzętu.
§2
Termin realizacji umowy, czas pracy sprzętu
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 w okresie od dnia podpisania umowy do 31
grudnia 2008 r.
§3
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty:
wartość zamówienia netto ............................ + podatek VAT …… % tj. .......................... zł
wartość brutto (z podatkiem podatku VAT) ................................zł
(słownie:.................................................................................................................................... zł)
Przy wycenie zastosowano cenę jednostkową za 1 godzinę pracy podnośnika samochodowego wraz z operatorem:
cenę netto ............................ + podatek VAT …… % tj. .......................... zł
cenę brutto (z podatkiem podatku VAT) zamówienia ................................zł
(słownie: ................................................................................................................................... zł)
2.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie określone na podstawie faktycznie przepracowanych
godzin sprzętu wraz z obsługą pomnożonej przez cenę jednostkową podaną w ofercie stanowiącej załącznik do
niniejszej umowy.
3.
Faktury częściowe za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul.
1/3
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, NIP: 839-291-93-10. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy podany na fakturach w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
4.
Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru przedmiotu umowy dotyczący pracy sprzętu.
5.
Protokoły odbioru przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4 podpisywane będą przez Zamawiającego i
Wykonawcę:
1)
ze strony Zamawiającego protokoły odbioru podpisywać będzie Grażyna Czechowska - Inspektor Wydziału
IKiOŚ,
2)
ze strony Wykonawcy protokoły odbioru podpisywać będzie: ......................................................................
6.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy. Zamówienie przyjmuje do
realizacji bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy za cenę podaną w ofercie.
7.
W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do
Zamawiającego faktury korygującej.
1.
§ 4.
Podstawowe obowiązki i prawa Wykonawcy i Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia podnośnika samochodowego wraz z operatorem na każdorazowe
wezwanie Zamawiającego.
2.
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za sprawność sprzętu i za bezpieczeństwo prowadzenia robót.
3.
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy.
4.
Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
5.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową i ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
6.
Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie
warunków.
1.
§ 5.
Zwłoka i kary umowne
Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2.
Kary te stosowane będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystapieniu do wykonania przedmiotu
umowy (wynajmu pojazdu) w terminach określonych na podstawie § 1, w wysokości 10 % stawki za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.
4.
Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagodzenia należnemu
Wykonawcy za wykonane usługi.
5.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie usług od których odstąpiono.
6.
Kara określona w ust. 5 nie przysługuje w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie § 6 ust. 3.
1.
§ 6.
Odstąpienie od umowy
Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy polegające na nie przystąpieniu przez kolejne 2 dni robocze do
wykonania przedmiotu umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i naliczeniu kary
umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i
naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń,
aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
3.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz
sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za
odstąpienie od umowy.
§ 7.
2/3
1.
2.
1.
2.
1.
Rozwiązywanie sporów
Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy
realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje.
Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy, których nie uda się rozwiązać w
sposób określony w ust. 1, będą rozstrzygane przez sąd gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.
§ 8.
Siła wyższa
Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań
umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez „siłę wyższą” rozumie się wszelkie wydarzenia,
których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi
jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej.
Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej
strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do
powoływania się na siłę wyższą. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast
poinformowana.
§ 9.
Postanowienia końcowe
Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2.
Wszelkie zmiany do umowy mogą być wnoszone tylko w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego. Zmiany muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, i tylko
wówczas takie zmiany stają się integralną częścią umowy.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
4.
Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.
5.
Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej umowy jest Formularz oferty złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
3/3