1 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złoŜenia oferty WZÓR UMOWA

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złoŜenia oferty
WZÓR
UMOWA NR …/SC/13
W dniu …………. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego
15, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem 0000017728, o kapitale zakładowym 278.137.200,00 PLN, NIP: 712-015-02-95,
reprezentowanym przez:
Sławomir Matyjaszczyk – Prezes Zarządu
Jacek Czarecki – Wiceprezes Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym,
a,
Przedsiębiorstwo
……………………...
z
siedzibą
w
……….
przy
ul. …………… wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
………………………………………………………………………, wpisanego do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem ……………………….., o kapitale zakładowym
……………………….
zł,
NIP
………………………..,
reprezentowaną
przez:
…………………………………-Prezes Zarządu
zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa serwisowa treści następującej:
1.
2.
3.
4.
§1
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę serwisową
polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji dwóch kotłów wodnych GRENNOX.E
200 BIO firmy ICI CALDAIE oraz dwóch palników R91A firmy CIB UNIGAS,
zainstalowanych w budynku Elektrociepłowni na Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w
Lublinie, przy ul. Łagiewnicka 5, w okresie dwóch lat od podpisania .
W ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania nie później niŜ do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca jednokrotnego
przeglądu palników oraz kotłów w ciągu miesiąca (przegląd ogólny). Dodatkowo raz do
roku wykona tzw. duŜy przegląd eksploatacyjny(przegląd główny), pierwszy wykonywany
będzie nie później jak do dwunastego miesiąca od daty podpisania umowy, drugi
wykonywany będzie nie później jak do dwudziestego czwartego miesiąca od daty
podpisania umowy .
Przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje usuwania awarii i usterek, urządzenia są na
gwarancji.
Zakres usług przeglądów i konserwacji objętych niniejszą umowy obejmuje :
Przegląd eksploatacyjny(ogólny) (raz w miesiącu):
Przegląd kotła:
-kontrola zaworów bezpieczeństwa,
-kontrola termostatu bezpieczeństwa (tzw. STB),
-kontrola ogranicznika poziomu wody,
-sprawdzanie układu podwyŜszania temperatury powrotu,
-kontrola nastaw i funkcjonowania automatyki kotłowej.
Przegląd palnika gazowego:
-sprawdzenie czujnika ciśnienia powietrza,
-sprawdzenie przyłączy elektrycznych,
-czyszczenie palnika, kontrola zamocowania rury palnika i wirnika wentylatora,
-kontrola i ewentualna wymiana elektrody zapłonowej .
1
Dodatkowo(raz do roku) przy duŜym przeglądzie eksploatacyjnym (głównym) zakres
usług w stosunku do przeglądu ogólnego dodatkowo obejmuje:
-czyszczenie części spalinowej kotła,
-kontrola izolacji termicznej kotła,
-regulacja palnika,
-test przekaźników,
-sprawdzić czy materiał ogniotrwały i uszczelki są całe,
-pomiar prądu jonizacji,
-kontrola nastaw automatyki.
5. Warunki konieczne do przeprowadzenia usługi konserwacji i przeglądu (zapewnia
Zamawiający):
-odpowiedni odbiór ciepła,
-zezwolenie na uŜycie paliw,
-moŜliwość włączenia i wyłączenia urządzenia z uwzględnieniem moŜliwości
regulacji mocy,
-wyczyszczona droga spalin,
-moŜliwość dostępu serwisanta do palnika i kotła.
1.
2.
3.
4.
§2
Za wykonanie przedmiotu określonego w § 1 umowy przysługiwać będzie łączne
wynagrodzenie ryczałtowe netto ……………. zł. Do powyŜszej kwoty naleŜy doliczyć
podatek VAT w wysokości ustawowej.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na rachunek wykonawcy
wskazany na fakturze, w dwudziestu czterech równych miesięcznych częściach
kaŜda po ……… zł netto, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT, po wykonaniu usługi przeglądu i konserwacji o której mowa w § 1.
Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2 będzie protokół wykonania
usługi przeglądu i konserwacji podpisany przez Zamawiającego.
Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztu materiałów i części
eksploatacyjnych. Materiały i części eksploatacyjne zakupi Zamawiający .
§3
1. Wykonawca obciąŜy Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy z
przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto ogółem
określonego w § 2 ust. 1.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie Zamawiającego, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku nie stosuje się ust. 1 powyŜej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający obciąŜy Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia netto ogółem określonego
w § 2 ust. 1.
5. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi w stosunku do terminów
określonych w §1 ust. 2 ,Zamawiający obciąŜy karą umowną za kaŜdy dzień
opóźnienia w wysokości 0,6 % kwoty netto ogółem określonej w § 2 ust. 1.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy
w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
W takim przypadku moŜe równieŜ dochodzić od Wykonawcy kary umownej w
wysokości 20 % ceny umownej netto ogółem określonej w § 2 ust 1.
7. Zamawiający ma prawo potrącić z naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczone
kary umowne po uprzednim wystawieniu noty obciąŜeniowej.
8. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem niewaŜności.
2
§4
Zamawiający, w razie wystąpienia opóźnienia, moŜe wyznaczyć dodatkowy termin
wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
§5
1. Wszelka korespondencja będzie uwaŜana za skutecznie doręczoną w przypadku
osobistego jej doręczenia drugiej stronie lub listem poleconym. Za datę pisemnego
zawiadomienia strony przyjmuje się datę doręczenia pisma osobiście stronie lub
doręczenie listem poleconym. W przypadku nieodebrania korespondencji za datę
doręczenia listu poleconego przyjmuje się datę jego nadania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o kaŜdorazowej
zmianie danych teleadresowych. Do czasu poinformowania Zamawiającego o
dokonanych zmianach wszelka korespondencja przesyłana na dane wskazane w
umowie będzie uwaŜana za skutecznie doręczoną.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas 24 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do
dnia…………….
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi
przeglądu głównego.
2. Okres gwarancji usługi przeglądu głównego będzie liczony od dnia podpisania protokołu
z wykonania usługi o której mowa w § 2 ust. 3 przez Zamawiającego .
3. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, Ŝe okres rękojmi kończy
się wraz z wygaśnięciem gwarancji lub umowy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§9
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozpatruje Sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
3