umowa 3.08

Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR ……………
W dniu ……………… w Warszawie, pomiędzy:
Muzeum Pałac w Wilanowie, z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16,
02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do rejestru RNIK pod
nr 39/95 prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
NIP 951-00-54-672, Regon 010956038,
reprezentowanym przez:
1. Pawła Jaskanisa – Dyrektora Muzeum Pałac w Wilanowie
2. Magdalenę Całka – Główną Księgową
zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą ……………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ……………………
2. ……………………
zwaną dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie corocznej konserwacji
zbiorników wodnych w parku Muzeum Pałac w Wilanowie w 2009r.
2. Zakres prac obejmuje:
1) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni wody: zachodni brzeg jeziora, zatoka
północna, staw południowy,
2) oczyszczanie wlotów i wylotów budowli wodnych,
3) ręczne załadowanie i wywóz zanieczyszczeń do kontenera.
4) odmulenie dna potoku dookoła wyspy, czoła zatoki północnej oraz potoku między
wyspą a kaskadą, oczyszczenie dna z roślin dennych w zatoce północnej,
5) koszenie mechaniczne powierzchni płaskich oraz skarp częściowo obsadzonych,
wygrabienie skoszonej trawy, wyniesienie zgrabionej trawy z wyspy na potoku
i z wyspy na jeziorze,
6) jesienne wygrabienie liści z trawników płaskich oraz z trawników na skarpach,
7) ręczne załadowanie i wywóz trawy i liści na komposty.
3. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar prac i kosztorys ofertowy, stanowiące
odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
1
§2
Termin wykonania
1. Wprowadzenie wykonawcy na teren prac nastąpi do dnia …………… na podstawie
protokółu sporządzonego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
uŜytkownika obiektu. W dniu wprowadzenia na teren prac Zamawiający przekaŜe
Wykonawcy wewnętrzny dziennik prac oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji,
o której mowa w § 1 ust. 3.
2. Czas wykonania prac ustala się na ……… dni, licząc od dnia wprowadzenia na teren prac,
tj. do dnia ……………
3. Za termin zakończenia prac Strony przyjmują datę zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy po uprzednim potwierdzeniu tej
gotowości przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
§3
Obowiązki Stron
1. Obowiązki Zamawiającego:
1) Udostępnienie Wykonawcy terenu prac w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
2) Dokonanie odbiorów częściowych i końcowego.
3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
4) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych prac zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, kosztorysem ofertowym, obowiązującymi zasadami, przepisami
technicznymi, B.H.P. i P.PoŜ. oraz zaleceniami Zamawiającego.
2) Przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia i uzyskanie akceptacji, przed dniem
wprowadzenia na teren prac, harmonogramu prac, który zostanie wprowadzony jako
załącznik nr 3 do umowy.
3) Zabezpieczenie terenu prac pod względem B.H.P. i P.PoŜ. oraz ponoszenie
odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe
w trakcie realizacji umowy, a takŜe uzyskanie akceptacji zamawiającego do dnia
wprowadzenia na teren prac, zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą. W/w umowa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
4) Przygotowanie zaplecza oraz sprawowanie nadzoru na terenie prac.
5) Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału
podwykonawców.
6) Przerwanie prac na Ŝądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych prac.
7) Protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych prac.
8) Uporządkowaniu terenu prac po ich zakończeniu.
9) Prowadzenie na bieŜąco ksiąŜki obmiaru prac.
§4
1. Strony zgodnie ustalają, Ŝe koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem
i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Muzeum, o którym
mowa w art. 208 kodeksu pracy, jest pracownik firmy Tomasz Fic, Patrycja Fic TBF s.c.,
03-610 Warszawa, ul. Lecha 12, tel. (0 22) 679 66 22.
2
2. Koordynator ma prawo dokonywania kontroli oraz wydawania poleceń w zakresie B.H.P.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustalono ryczałtowoilościowe na kwotę nie wyŜszą niŜ:
netto …………………… (słownie: ………………………………………………),
VAT …………………… (słownie: ………………………………………………),
brutto …………………… (słownie: ………………………………………………),
na podstawnie złoŜonej oferty Wykonawcy i kosztorysu ofertowego.
2. Rzeczywiste
wynagrodzenie
zostanie
ustalone
kosztorysem
zamiennym
(powykonawczym) sporządzonym w oparciu o rzeczywistą ilość wykonanych
i odebranych prac oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed podpisaniem umowy dokonał oględzin obiektu,
zapoznał się z warunkami wykonywania prac i uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace będzie płatne na podstawie faktur
częściowych i faktury końcowej przy czym wynagrodzenie Wykonawcy płatne fakturami
częściowymi nie przekroczy 70% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 pkt 1.
5. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia wykonanych prac i wystawienia faktury
końcowej w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokółu odbioru
końcowego.
§6
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ze środków Zamawiającego oraz ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy
w ramach przyznanej Zamawiającemu dotacji, fakturami częściowymi i końcową
w terminie 30 dni od daty złoŜenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez
Wykonawcę na Zamawiającego.
2. Podstawę wystawienia faktur, o których mowa w pkt 1, stanowić będzie podpisany przez
Zamawiającego, Wykonawcę i przedstawiciela Biura Ochrony Środowiska Urzędu
m. st. Warszawy, zwanego dalej „Biurem”, bezusterkowy protokół odbioru częściowego
i końcowego prac.
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto w ……………………….
§7
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
1. Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie prac zgodnie z niniejsza umową jest
równowartość 10% wartości umownej brutto określonej w § 5 pkt 1, tj. ……………… zł
(słownie: …………………………).
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przez Strony wniósł zabezpieczenie w wysokości
określonej w pkt 1 w formie …………………………
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić na konto Zamawiającego
nr 36 1500 1272 1212 7002 4962 0000.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
3
§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeŜeli
Wykonawca zwleka z rozpoczęciem robót lub ich wykonaniem, a w szczególności:
1) nie przystąpił do realizacji prac w terminie 14 dni od daty określonej w § 2 pkt 1,
2) zaniechał realizacji prac nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni,
3) zwłoka w wykonaniu umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie
prac, o którym mowa w § 3 pkt 2 ppkt 2) umowy, przekroczy 21 dni,
4) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przekracza
14 dni.
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje prace wadliwie lub
w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z ofertą lub realizuje roboty niedbale,
niezgodnie z uzgodnieniami.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
będzie słuŜyło interesowi publicznemu, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty
powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać
jedynie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na
podstawie zatwierdzonego protokółu zaawansowania prac.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, inspektor nadzoru winien
ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę prac.
5. Ustalenie wartości, o których mowa w pkt 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba Ŝe
Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego. Wówczas
Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
§9
Odbiór prac
1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru
częściowego i końcowego przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia
gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie
czynności odbioru nie później niŜ w 7 dniu po otrzymaniu zgłoszenia.
2. O terminie odbioru częściowego i końcowego Zamawiający pisemnie powiadamia Biuro
na minimum 5 dni przed planowanym terminem odbioru.
3. Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu
pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności
odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zgłoszenia swoich
zastrzeŜeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.
4. W odbiorze prac uczestniczyć będą przedstawiciel Zamawiającego, inspektor nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel Biura.
5. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy powoduje
zawieszenie terminów, od których Zamawiającemu przysługują kary umowne.
6. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji prac albo po ich zakończeniu odmówić
przyjęcia fragmentu lub całości prac wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi
lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezaleŜnie od kar
umownych.
7. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaŜać się będzie datę zgłoszenia przez
Wykonawcę zakończenia prac potwierdzoną przez inspektora nadzoru, z zastrzeŜeniem
przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas terminem zakończenia prac
4
będzie data podpisania protokółu odbioru prac, tzn. po ustaniu przyczyn, z powodu
których nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem prac.
8. Wykonawca wystawi fakturę częściową i końcową w ciągu 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokółu odbioru częściowego i końcowego przez Strony umowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Biura.
§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 8
pkt 1 i 2 w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1,
2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 pkt 1 za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki,
liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.
4) za zwłokę w rozliczeniu ostatecznym terminu prac i wystawienia faktury końcowej
w wysokości 1% brutto od kwoty określonej w § 5 pkt 1 za kaŜdy rozpoczęty dzień
zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5 pkt 5.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
3. Kary umowne zostaną potrącone z bieŜącego wynagrodzenia Wykonawcy
i/lub z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
§ 11
Kary umowne, o których mowa w § 10 pkt 1 ustalone za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają
się wymagalne:
1) za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
2) za kaŜdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w kaŜdym z tych dni.
§ 12
1. JeŜeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie lub innym
uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający obniŜy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotę określoną w § 10 pkt 1 ppkt 2) przy rozliczeniu faktury końcowej.
2. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku dokończenia prac ani z Ŝadnych innych zobowiązań umownych.
§ 13
1. Bezpośredni nadzór nad pracami i ich koordynację z ramienia Wykonawcy sprawować
będzie: ………………………………………………………………………………………
2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………
5
§ 14
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
3) pismo powiadamiające o wyborze oferty.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności,
które Zamawiający przedstawi uprzednio do Biura w celu uzyskania akceptacji.
2. W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne przepisy związane z przedmiotem umowy.
3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiąŜą
polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
6