Wzór umowy na dostawę części i maszyn - OGÓLNA 2015
Transkrypt
Wzór umowy na dostawę części i maszyn - OGÓLNA 2015
UMOWA nr …………..(wersja 02/2015) zawarta w dniu ………..2015 pomiędzy: CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy –XIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000037375; o numerze NIP 951-14-96-432 i Regon 012192639, o kapitale zakładowym w wysokości 314 268 600,00 PLN, reprezentowaną przez: 1. …………………………………………………… 2. …………………………………………………… zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, a: NIP: Nazwa: Zarejestrowany w: Reprezentowany przez: Osoba kontaktowa: GSM: Tel. Adres: Kod pocztowy: Miasto: Tel. Fax. Bank: Konto: Osoba odpowiedzialna (rozliczenia finansowe): Tel. Fax. Osoby koordynujące ze strony Dostawcy: Imię i nazwisko (dział): GSM: Mail: Imię i nazwisko (dział): GSM: Mail: Imię i nazwisko (dział): GSM: Mail: Imię i nazwisko (dział): GSM: Mail: Osoby koordynujące ze strony CEMEX Polska Sp. z o. o. zwaną dalej „DOSTAWCĄ” § 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa xxxxxxxx przez Dostawcę do Zamawiającego . CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 1 z 10 2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu Umowy określony jest w Załączniku nr 1 do umowy - Specyfikacji technicznej, która stanowi integralną część niniejszej Umowy. § 2 Oświadczenia stron 1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji zawartej umowy. 2. Dostawca oświadcza, że posiada pełne możliwości techniczne i organizacyjne konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy. § 3 Wartość umowy i warunki płatności 1. Wynagrodzenie ryczałtowe dla Dostawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala się na kwotę: xxxxxxxxxx + VAT (słownie: xxxxxxxxxxxxxxxx + VAT). 2. Termin płatności: xx dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust.3. Należność za wykonany przedmiot umowy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany uprzednio, bez uwag, przez Zamawiającego. 3. Zapłata będzie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze w pierwszym terminie płatności CEMEX określonym w załączniku numer 5 do niniejszej umowy następującym po upływie xx dni od daty otrzymania faktury. W przypadku dotrzymania terminu płatności opisanego w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi odsetkami. Strony ustalają, że warunkiem terminowej realizacji płatności kwot faktur jest umieszczenie przez dostawcę na każdej fakturze numeru zamówienia lub imienia oraz nazwiska osoby kupującej z ramienia CEMEX Polska sp. z o.o. W przypadku braku na fakturze powyższych, wymaganych umową informacji dostawca nie będzie uprawniony do dochodzenia kar umownych lub odsetek z tytułu późniejszej płatności. Fakturę należy wysłać na adres: xxxxxxxxxxxxxxxxx Na fakturze należy umieszczać numer zamówienia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 4. Dostawca gwarantuje, że na przedmiocie umowy nie jest ustanowiony zastaw lub jakiekolwiek inne zabezpieczenie lub uprawnienie strony trzeciej ograniczające jego dysponowanie przez Zamawiającego, jak również przedmiot umowy nie narusza praw do patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej. § 4 Warunki dostaw CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 2 z 10 1. Wszelkie dostawy będą realizowane na bazie DDP xxxxxxxxxxxxxx zgodnie z Incoterms 2010. 2. Miejsce dostaw : Cemex Polska Sp z o.o., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx § 5 Termin realizacji 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się wg Harmonogramu realizacji dostaw, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Wcześniejsza realizacja przedmiotu umowy jest dozwolona pod warunkiem uzyskania pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego. § 6 Gwarancje 1. Dostawca oświadcza i gwarantuje: 1.1 Dostawę przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy i załączoną specyfikacją techniczną, polskimi przepisami oraz obowiązującymi normami. 1.2. Osiągnięcie do dnia wystawienia faktury przez przedmiot umowy parametrów technicznych podanych w Załączniku 1 do umowy. 1.3 Przedmiot umowy będzie nowy i wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych. 2. Wykonawca udziela xx miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru przez Zamawiającego. 3. Gwarancja obejmuje: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 4. Gwarancja nie obejmuje: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 5. Jeśli Dostawca w okresie gwarancyjnym w terminie xx godz. w dni robocze i xx godz. w dni wolne od pracy, od daty zgłoszenia awarii nie podejmuje działań zmierzających do usunięcia usterki powstałej z powodu wykonania dostawy wadliwego przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy i usunięcie usterki innemu podmiotowi, a kosztami powstałymi z tego tytułu obciążyć Dostawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Przez podjęcie działań rozumie się przedstawienie planu usunięcia usterki. Jeżeli Dostawca nie usunie wad w ciągu xx dni od zgłoszenia, to Zamawiający ma prawo do usunięcia usterek we własnym zakresie. Kosztami takich napraw zostanie obciążony Dostawca. CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 3 z 10 6. Za dni wolne od pracy przyjmuje się: niedziele, 1 stycznia, 6 stycznia, dzień Wielkiej Soboty, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Swiątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia oraz 26 grudnia. § 7 Kary umowne i odpowiedzialność Strony postanawiają, że obowiązującą podstawową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia netto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia wynikłego z winy Dostawcy, a maksymalna wysokość kar z tego tytułu wynosi 20% wartości przedmiotu umowy. b) za odstąpienie od umowy (lub jej rozwiązanie) z przyczyn dotyczących Dostawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto. c) za opóźnienie w usuwaniu wad powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancyjnym/ rękojmi Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia netto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad (ale nie więcej jak 21 dni od daty zgłoszenia wady). Maksymalna wysokość kar z tego tytułu wynosi 20% wartości przedmiotu umowy. 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia netto należnego za tę niewykonaną część zlecenia, od której wykonania odstąpiono. 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez obowiązku zapłaty kary umownej, gdy opóźnienie zakończenia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy będzie dłuższe niż xx tygodni. 4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy za tą część zakresu przedmiotu umowy, która została zrealizowana do dnia odstąpienia jak również wartość zamówionych przez Dostawcę przed odstąpieniem materiałów, które Dostawca przekaże Zamawiającemu. Wartość poniesionych nakładów na realizację przedmiotu umowy zostanie określona przez Dostawcę wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego na podstawie stosownych dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty oficjalnego złożenia oświadczenia przez Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 4 z 10 6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy. 7. Zamawiający będzie dokonywał terminowych wpłat zgodnie z § 3. § 8 Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska 1. Dostawca jest zobowiązany do nadzoru nad bezpieczeństwem swoich pracowników i osób pośrednich zgodnie z: a) przepisami i wymogami prawa, b) regulaminami, zasadami i przepisami obowiązującymi w CEMEX Polska Sp. z o.o. wyszczególnionymi w załączniku numer 3 do niniejszej umowy 2. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony środowiska obowiązujących w Cemex Polska Sp z o.o. wynikających z Systemu Zarządzania Środowiskiem, określonych w załączniku nr 4 do umowy. 3. Każda ze Stron umowy ma prawo odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę zasad, przepisów i innych reguł bezpieczeństwa w czasie realizacji umowy, po uprzednim stwierdzeniu przez Stronę naruszenia takich zasad oraz upływie terminu wyznaczonego na dokonanie działań korygujących. W takim przypadku mają zastosowanie przepisy § 7 ust.1 pkt b) oraz § 7 ust. 2, określające karę za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy. § 9 Odstąpienie od umowy Z zastrzeżeniem innych postanowień umownych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, co będzie traktowane, jako wina Dostawcy, po uprzednim wezwaniu Dostawcy do usunięcia naruszeń, w następujących przypadkach: a) w czasie realizacji umowy pracownicy Dostawcy będą rażąco naruszali zasady, przepisy i inne reguły bezpieczeństwa pracy b) dostawy i prace przy uruchomieniu lub montażowe będą wykonywane niezgodnie z niniejszą umową c) naprawy gwarancyjne/ z rękojmi będą trwały ponad 30 dni lub Dostawca nie przystąpi do naprawy przez 14 dni. W wyżej wymienionych przypadkach ma zastosowanie §7.ust. 1 b) i ust. 2. § 10 Nieujawnianie informacji poufnych 1. Każda ze stron zgadza się, że wszelkie informacje dotyczące ofert cenowych, wstępnych koncepcji, propozycji handlowych i/lub marketingowych, strategii brandingowych, projektów i CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 5 z 10 koncepcji kreatywnych, danych technicznych, projektów internetowych, tajemnic handlowych i know-how, badań, planów produktowych, produktów, wymagań technicznych klienta, oprogramowania, technik programowania, algorytmów, usług, dostawców, list dostawców, klientów, list pracowników, list klientów, rynków, rozwoju, wynalazków, procesów, technologii, projektów, rysunków, inżynierii, aparatury, technik, informacje o konfiguracji sprzętu, marketingu, prognoz, strategii biznesowej, finansów lub innych informacji handlowych drugiej strony ujawnione przez jedną ze stron („Strona Ujawniająca”) na rzecz strony drugiej („Strona Otrzymująca”) i określone na piśmie jako poufne („Informacje poufne”) nie będą, bez zgody Strony Ujawniającej, ujawniane żadnej innej osobie trzeciej ani używane przez Stronę Otrzymującą dla własnych korzyści poza przypadkami przewidzianymi niniejszą Umową. Strona Otrzymująca będzie chroniła poufność Informacji Poufnych z wykorzystaniem co najmniej takich samych środków, jakie stosuje do ochrony swoich własnych informacji poufnych podobnego rodzaju, i ograniczy dostęp do Informacji Poufnych dla swoich pracowników według faktycznych potrzeb. Strona Otrzymująca niniejszym zgadza się zapewnić, w drodze umowy, polecenia lub w inny sposób, przestrzeganie tych zobowiązań w zakresie poufności przez jej pracowników, którzy mają pozwolenie na dostęp do lub korzystanie z Informacji Poufnych Strony Ujawniającej. 2. Nic w niniejszej Umowie nie będzie ograniczało korzystania przez którąkolwiek ze stron z informacji (w tym, ale nie tylko, pomysłów, koncepcji, know-how, technik i metod): (a) które są lub staną się publicznie dostępne bez naruszenia niniejszej Umowy, (b) niezależnie opracowanych przez nią, (c) wcześniej znanych bez zobowiązania do zachowania poufności, lub (d) nabytych przez nią od osoby trzeciej, która nie jest, według jej wiedzy, zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do takich informacji. W przypadku gdy którakolwiek ze stron otrzyma wezwanie do sądu w charakterze świadka lub inne ważnie wystawione wezwanie administracyjne lub sądowe żądające podania informacji poufnych, Strona Otrzymująca niezwłocznie powiadomi Stronę Ujawniającą o takim zawiadomieniu oraz będzie pomagała Stronie Ujawniającej (na życzenie Strony Ujawniającej) w uzyskaniu nakazu ochronnego lub w zgodnej z prawem próbie uniknięcia lub ograniczenia w inny sposób stopnia takiego ujawnienia i utrzymania wszelkich ujawnionych Informacji jako poufnych. Informacje Poufne zostaną zwrócone lub zniszczone w wcześniejszym z następujących terminów: (i) zakończenie usług, lub (ii) żądanie Strony Ujawniającej. 3. Strona Otrzymująca zgadza się ponadto, że w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia zobowiązań do zachowania poufności określonych w niniejszej Umowie odszkodowanie pieniężne nie będzie wystarczającym środkiem naprawczym za jakiekolwiek naruszenie lub groźbę naruszenia niniejszej Umowy i dlatego Strona Ujawniająca będzie uprawniona do korzystania ze szczególnych uprawnień w tym żądania wydania nakazów sądowych lub przyznania jej godziwej rekompensaty jako środka naprawczego za jakiekolwiek takie naruszenie. Taki środek naprawczy nie będzie ponadto uważany za wyłączny środek naprawczy Strony Ujawniającej, ale będzie w CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 6 z 10 uzupełnieniu do wszystkich innych dostępnych środków naprawczych określonych w prawie stanowionym lub zwyczajowym. § 11 Antykorupcja Każda ze stron oświadcza i gwarantuje, że, w związku z niniejszą Umową, (i) nie zapłaciła ani nie otrzymała, nie obiecała, ani nie przyjęła obietnicy otrzymania łapówki lub jakiegokolwiek innego rodzaju niewłaściwej zapłaty oraz (ii) nie dokonała ani nie obiecała żadnej zapłaty z naruszeniem międzynarodowych przepisów antykorupcyjnych (w tym, ale nie tylko, amerykańskiej Federalnej Ustawy o Zwalczaniu Praktyk Korupcyjnych) i wszelkich obowiązujących przepisów wykonawczych Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Każda ze stron zgadza się, że nie będzie dokonywała, powodowała dokonania ani obiecywała lub oferowała dokonania, i dołoży staranności, żeby jej podmioty powiązane oraz ich odpowiedni pracownicy nie dokonywali, nie powodowali dokonania oraz nie obiecywali lub nie oferowali dokonania, w związku z niniejszą Umową, jakiejkolwiek niewłaściwej zapłaty, pożyczki, przekazania upominku ani przekazania czegokolwiek wartościowego, bezpośrednio lub pośrednio: (i) dla lub do korzystania przez lub na rzecz jakiegokolwiek urzędnika lub innego pracownika organów administracji (w tym pracowników podmiotów lub spółek stanowiących własność publiczną lub z większościowym udziałem własności publicznej), (ii) dla lub do korzystania przez jakąkolwiek partię polityczną, funkcjonariusza partii politycznej lub kandydata, (iii) dla lub do korzystania przez jakąkolwiek publiczną organizację międzynarodową, ani (iv) dla pośrednika w celu dokonania zapłaty dla któregokolwiek z powyższych podmiotów w celu otrzymania lub utrzymania możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub zapewnienia sobie jakiejkolwiek korzyści. § 12 Prawa człowieka Każda ze stron oświadcza i gwarantuje, że przestrzega i będzie nadal przestrzegała wszystkich międzynarodowo uznanych praw człowieka (w tym, ale nie tylko, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy) oraz zapewnia brak współudziału obecnie i w przyszłości w bezpośrednim lub pośrednim nadużywaniu wszystkich bez wyjątku praw człowieka, niezależnie od tego, czy są one realizowane przez rząd lub jakikolwiek inny podmiot, czy strona wiedziała lub powinna była wiedzieć o swoim przyczynianiu się do takiego nadużywania. Każda ze stron podejmie niezbędne działania, aby zapewnić bezpośrednie i pośrednie przestrzeganie ww. zobowiązań. § 13 Praca Każda ze stron oświadcza i gwarantuje, że w związku z niniejszą Umową bezpośrednio lub pośrednio (i) nie wykorzystywała i nie będzie wykorzystywała pracy niewolniczej, przymusowej ani obowiązkowej w jakiejkolwiek formie i/lub (ii) nie angażowała i nie będzie angażowała dzieci poniżej odpowiedniego CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 7 z 10 minimalnego wieku zatrudnienia określonego we wszystkich międzynarodowych normach pracy i obowiązujących krajowych systemach prawnych dotyczących pracy dzieci, niezależnie od tego, czy strona wiedziała lub powinna była wiedzieć o swoim przyczynianiu się do takich zachowań. Każda ze stron podejmie niezbędne działania, aby zapewnić bezpośrednie i pośrednie przestrzeganie ww. zobowiązań. § 14 Skutki naruszenia którejkolwiek z klauzul Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy, jakiekolwiek wprowadzenie w błąd lub naruszenie czterech poprzednich postanowień, tj. od § 11 do §14, przez stroną będzie stanowiło istotne naruszenie warunków umowy, uprawniając drugą stronę nienaruszającą Umowy do jej jednostronnego odstąpienia od umowy. Postanowienie to będzie w uzupełnieniu do i nie będzie zastępowało jakichkolwiek innych praw i środków naprawczych w ramach niniejszej Umowy. § 15 Siła wyższa 1. Siła wyższa oznacza zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, będące poza kontrolą Strony, występujące po zawarciu umowy przez obie Strony, uniemożliwiające wykonanie przez Stronę obowiązków wynikających z umowy, nieobejmujące winy własnej Strony lub braku jej należytej staranności. Takie zdarzenia mogą obejmować w szczególności: katastrofy naturalne, wojny, rewolucje, epidemie, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, oficjalne decyzje organów władzy i administracji publicznej. 2. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy na skutek działania Siły Wyższej, pod warunkiem, że jeżeli zaistnieje sytuacja Siły Wyższej, Strona, po której te okoliczności wystąpiły, bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dołoży wszelkich starań, aby w terminie 10 dni od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna. § 16 Postanowienia końcowe 1. Strony zgodnie ustalają, że dokumenty przesyłane faksem lub pocztą internetową ze służbowych adresów e-mail, będą wzajemnie honorowane i mają moc prawną, przy czym wymagają one niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przez adresata przynajmniej w takiej formie w jakiej zostały dostarczone. 2. Zamawiający i Dostawca nie ujawnią stronom trzecim żadnych informacji związanych z niniejszą umową lub otrzymanych w związku z jej wykonaniem z żadnego powodu, ani nie będą wykorzystywać takich informacji w inny sposób niż w celu wykonania niniejszej umowy, chyba że: a) uzyskana zostanie pisemna zgoda drugiej strony, CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 8 z 10 b) obowiązek ujawnienia takich informacji wynikać będzie z prawa lub będzie skutkiem orzeczeń sądów lub żądań organów administracji, Zobowiązania do zachowania poufności wiąże strony również w wypadku rozwiązania umowy w jakimkolwiek trybie. 3. Wszelkie zmiany warunków umowy mogą być dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony. Wymóg formy pisemnej nie stosuje się do zmian w załącznikach z wymogami BHP ani w zakresie Ochrony Środowiska i Dostawca zobowiązuje do stosowania aktualnej treści tych załączników dostępnych na stronie internetowej CEMEX Polska sp. z o.o. w każdym czasie obowiązywania umowy. Link strony z aktualnymi załącznikami do umowy: http://www.cemex.pl/ogloszenia-o-aktualnych-przetargach.aspx 4. Strona, która nie wykonuje postanowień niniejszej umowy lub wykonuje ją nienależycie ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 5. W pozostałych kwestiach nieujętych w niniejszej umowie obowiązują odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Sprawy sporne strony deklarują się rozwiązywać polubownie, ale jeśli taki sposób rozwiązania powstałego sporu okaże się niemożliwy do rozstrzygnięcia sporu w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia, to rozstrzygnięcia dokona Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (w języku polskim) z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 8. Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część: a) Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna (zakres dostawy) b) Załącznik nr 2 - Harmonogram realizacji dostaw c) Załącznik nr 3 - „Wymagania BHP w stosunku do kontrahentów CEMEX Polska Sp. z o.o.” d) Załącznik nr 4 - „Wymagania w zakresie Ochrony Środowiska dla wykonawców i firm obcych wykonujących prace na terenie CEMEX Polska Sp. z o.o.” e) Załącznik nr 5 - Harmonogram Płatności grupy CEMEX Polska . ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA: ……………………………………… ……………………………… ……………………………………… ………………………………. CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 9 z 10 CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101 Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł Strona 10 z 10