Załącznik nr 7

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Warszawa ul. Samochodowa 5
Załącznik nr 7 do s.i.w.z.
Nr sprawy ZP-1/24/09/2013
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w Warszawie w dniu ……………….., pomiędzy firmą:
………………………………………
działającą na podstawie wpisu do ………………………….. prowadzonego przez ……………….
Pod numerem ………………………….
NIP……………. Regon ……….,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: ………………………………………..
a
Skarbem Państwa – „Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej” z siedzibą przy
ul. Samochodowej 5, 02-652 Warszawa, wpisanym do prowadzonego przez Wojewodę
Mazowieckiego
rejestru
podmiotów
wykonujących
działalność
leczniczą
pod nr 000000018586
NIP: 5213639970, Regon: 146394164-00026,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Dyrektora …………………………..
W wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup unitu
laryngologicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907, t.j. z pozn. zm.), zgodnie z zapisami art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych,
strony zawierają umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego unitu
laryngologicznego wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu medycznego w
zakresie obsługi aparatury oraz pełna usługa serwisowa aparatu, w siedzibie
Zamawiającego, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego:……………………………….
b) ze story Wykonawcy: ……………..……….
Strona 1 z 4
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Warszawa ul. Samochodowa 5
§2
1. Wartość umowy wynosi:
a) netto …………... (słownie……)
b) podatek VAT ………. (słownie…….)
c) brutto ……….. (słownie: …….),
w tym zawarte są wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w
szczególności: transportu krajowego i zagranicznego, załadunku i rozładunku,
ubezpieczenia aparatury, koszty odprawy celnej, instalacji, uruchomienia i
przeprowadzenia szkolenia personelu oraz usługi serwisowej.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
3. Termin realizacji umowy określony jest do dnia………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§3
Wykonawcza oświadcza, że dostarczony sprzęt medyczny jest wolny od wad, nie
był przedmiotem ekspozycji, nie był wcześniej użytkowany, posiada wszelkie
wymagane prawem Certyfikaty i paszporty oraz spełnia obowiązujące normy dla
tego rodzaju aparatury oraz, że został wyprodukowany w 2013 roku.
Wykonawca udziela ………. miesięcznej gwarancji na urządzenie i akcesoria od dnia
podpisania protokołu odbioru i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi
aparatury, licząc od dnia zdarzenia, które nastąpi później oraz zobowiązuje się do
przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu uruchomienia aparatury instrukcji
obsługi w języku polskim, dokumentacji serwisowej wraz z niezbędnym
oprogramowaniem, karty gwarancyjnej w języku polskim, a także certyfikatów i
paszportów technicznych aparatury. W okresie gwarancji naprawy oraz przeglądy
aparatu będą wykonywane przez serwis Wykonawcy nieodpłatnie.
Odbiór ilościowy i jakościowy aparatury nastąpi w siedzibie Zamawiającego w
terminie przez niego wskazanym.
W przypadku awarii lub stwierdzenia wad aparatu Zamawiający zawiadamia o tym
fakcie Wykonawcę telefonicznie na nr ………….. po czym potwierdza to zgłoszenie
na piśmie (milem:………… lub faxem:………………….).
Serwis gwarancyjny Wykonawcy zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii
lub zgłoszonej wady w ciągu 16 godzin roboczych (liczonych od pn do pt między 8
a 16) od zgłoszenia telefonicznego.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię lub wadę aparatu w ciągu 2 dni
roboczych od momentu przystąpienia do jej usuwania.
W przypadku nie usunięcia awarii lub wady aparatu w terminie o którym mowa w
ust 6, lub opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia awarii albo wady aparatu
przekraczających 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
aparatu zastępczego, nie gorszej jakości niż przedmiot zamówienia, do siedziby
Zamawiającego. Dostawa, odbiór, montaż i demontaż aparatu zastępczego, a także
wszelkie formalności dokonywany jest na koszt Wykonawcy.
W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany danego elementu na nowy, a w
przypadku braku takiej możliwości wymiany całego sprzętu na nowy (zgodnie z
ust. 1), na własny koszt i ryzyko.
Strona 2 z 4
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Warszawa ul. Samochodowa 5
9.
Przeglądy aparatu Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w terminach
określonych przez producenta aparatu bez konieczności odrębnego wezwania.
10. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie zgodnie z ust 3, nieprzystąpienia
Wykonawcy do usuwania awarii w terminie określonym w ust 5 lub nie
przeprowadzenia w terminie określonym w ust 9 przeglądu aparatu
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar za opóźnienie zgodnie z §6
umowy.
11. Gwarancją nie są objęte:
1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób
trzecich i wywołane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych
przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar,
powódź, zalanie itp.)
3) materiały eksploatacyjne.
§4
1. Należność, o której mowa w §2 ust. 1, Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem
na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od najpóźniejszej z
następujących dat: dnia zainstalowania stacji, podpisania protokołu, przeszkolenia
personelu, otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający może (niezależnie od naliczenia kar umownych przewidzianych w § 6
lit. a i b umowy) odstąpić od umowy na zasadach i w sytuacjach określonych
w Kodeksie cywilnym, a ponadto może skorzystać z tego uprawnienia także w
następujących przypadkach:
1) wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie
leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy (art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych);
2) gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy nienależycie,
a w szczególności, gdy okres opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia
przekroczy 10 dni roboczych.
2. Realizacja prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-2, następowała będzie
w oparciu o pisemne oświadczenie, które zostanie złożone wraz z uzasadnieniem w
ciągu 5 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej
odstąpienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie będą
przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.
Strona 3 z 4
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Warszawa ul. Samochodowa 5
§6
W razie opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu
obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,2% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy
aparatu;
b) 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w
przystąpieniu do usuwania awarii lub wady, usunięciu awarii lub wady lub
przeglądu aparatu.
§7
Wykonawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia i brak dostawy w przypadku
wystąpienia " siły wyższej", takiej jak: wojna, pożar, powódź decyzje rządowe, które
powstaną po wejściu niniejszej umowy w życie, a powstaną poza kontrolą strony.
Strona powołując się na Siłę Wyższą musi powiadomić na piśmie, w ciągu 15 dni, w
formie listu poleconego drugą ze Stron o zaistnieniu Siły Wyższej.
§8
Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie, pod rygorem
nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wykonawca nie będzie mógł przenieś wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie będzie
mogła być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy
kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej
zgody Zamawiającego z osoba trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 KC),
ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki.
§ 10
Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się
poddać rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Zamawiający
Wykonawca
Strona 4 z 4